建设工程施工索赔

2017-04-14 00:00:00嘉辉 监理工程师

  二)FIDIC施工合同条件中可以合理补偿承包人索赔的条款

  FIDIC《施工合同条件》中,按照引起承包人损失事件原因的不同,对承包人索赔可能 给予合理补偿工期、费用和利润的情况,分别作出了相应的规定

  二、重要知识点

  一)工程师对工程索赔的影响

  在发包人与承包人之间的索赔事件的处理和解决过程中,工程师是个核心。

  1、工程师受发包人委托进行工程项目管理

  2、工程师有处理索赔问题的权力

  3、在争议的仲裁和诉讼过程中作为见证人

  二)处理的原则

  1、公平合理;

  2、及时作出决定和处理;

  3、尽可能通过协商一致;

  4、诚实信用。

  三)工程师对工期顺延要求索赔的审查

  对索赔报告中要求顺延的工期,在审核中应注意以下几点:

  (1)划清施工进度拖延的责任。

  (2)被延误的工作应是处于施工进度计划关键线路上的施工内容。对非关键工作若超 过了总时差则也要考虑对工期的影响。

  (3)无权要求承包人缩短合同工期。

  审查工期索赔计算

  工期索赔的计算主要有网络图分析和比例计算法两种。

  四)审查费用索赔要求

  1、承包人可索赔的费用

  (1)人工费。包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等累 计,但不能简单地用计日工费计算。

  (2)设备费。可采用机械台班费、 ..........

阅读全文

[监理工程师]相关推荐

[监理工程师]相关栏目推荐
查看更多
上一篇:2017监理工程师案例分析复习题(附答案) 下一篇:2017监理工程师考试练习题及答案